园林景观工程施工合同
发包方：某房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：某园林景观工程有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称：某园林景观工程。
2．工程地点：某小区内
3．工作内容：约50000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的
施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为80天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具
备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，
工期顺延。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1．未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2．设计变更；
3．甲方未能按期提交施工场地；
4．连续4小时遇雨和停水、停电；
5．未按合同规定时间拨付工程款项；
6．遇不可抗拒因素。
（二）竣工验收：
1．甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并
进行竣工结算；
2．若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式
1．经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000元（预算详见
“合同附件一”；
）
2．本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3．结算工程量以现场实际收方量为准。
4．合同签订后5日内,甲方支付乙方工程款50元整;
5．工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条
第2、第3款办理结
算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为
保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整（更改）
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签
审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1．保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定
执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2．成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
（一）甲方责任：
1．保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2．合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通
知乙方；
3．负责协助办理施工的各项进场手续。
4．负责协调现场各施工单位间的关系；
5．若施工变更应以书面形式通知乙方；
6．按合同规定时间按时付款。
（二）乙方责任：
com3
1
2．接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3．文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4．负责施工中的成品保护；
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1．甲方现场代表：
2．乙方现场代表：
3
第八条材料的认定及采购
1．
后方可采购。
2
第九条违约责任
（一）甲方违约责任：
1．
的实际损失；
2．
救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备
调运等实际损失；
3．
额的5‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
．按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
．甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定
．设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生
甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补
甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双
com4
方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
本合同签订日期二○○四年二月四日

景观设计的定义：它就是关于土地的分析、规划、设计、管理、保护和恢复的科学和艺术。景观设计既是科学又是艺术，两者缺一不可。景观设计就是要解决一切有关户外空间设计中的问题，比如户外空间中建筑与建筑、建筑与植物、建筑与人、人与植物等关系问题。景观设计的终极使命是在设计中把现代人的生活同自然、历史及文化连为一体。所以，景观设计的最高境界就是帮助人类同周围的建筑物、社区、城市以及他们生活的地球上的所有生命体一起和谐共存。园林设计定义：它就是园林的筹划策略，就是在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木、花草，营造建筑和布置园路等途径创作而建成的美的自然环境和生活、游憩境域的过程。园林设计这门学科所涉及的知识面较广，包括文学、艺术、生物、生态、工程、建筑等诸多领域，同时它又要求综合各学科知识统一于园林艺术之中来。所以，园林设计是一门研究如何应用艺术和技术手段处理自然、建筑和人类活动之间复杂关系，达到和谐完美、生态良好、景色如画之境界的一门学科。也有人认为，园林设计包含在景观设计之中的。景观设计,这个词汇是从国外引进的,但功能并不相同,国内景观设计+建筑设计+规划设计才相当与国外这个词的真正含义.国外从事景观设计的人员基本是建筑出身,而国内作景观设计的包括园林\\\\环艺和美术等专业人员。希望我的回答能对你有帮助谢谢。