最新问题
门面店面装修合同范本哪位有？哪种风格比较好看哪个有上海市建设工程设计合同范本？需要注意哪些细节哪个能给我一份办公装修设计合同范本？装修房子合同范本哪位有？哪家的报价比较低住宅楼房装修合同范本谁可以给份？麻烦报报价哪个有最新设计装修合同范本？都包括了哪些项目呢？门市装修合同范本哪位有？谁知道市场价？求一份上海市家庭居室装饰装修工程施工合同范本？哪个有上海市家庭装修合同范本？谁来给我算一下哪位有装修材料合同范本？有参考吗？哪位有住宅装饰装修合同范本？都包括哪些项目？求一份住宅装修合同范本？有参考价吗？求一份家装水电工程合同范本？需要关注哪些点哪个有北京市家庭居室装饰装修施工合同范本？房屋装饰装修合同范本谁知道吗？正在准备装修中
相关搜索
10秒装修报价 装修要花多少钱?获得精准报价，省钱30%
装修报价费用明细
168211
元
材料费：77201元
人工费：86544元
设计费：1760元
质检费：2706元
装修设计委托合同范本谁能分享份？项目价目表谁有呢
浏览：29次
|
提问时间： 07-22 11:42
分享到：
3个答案
感触无名的冲动
07-22 11:51
XX工程设计委托合同甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任项目之室内（外）工程设计任务，经双方协商，同意遵守下列条款。
一、项目地址：中山大学紫荆园
二、设计内容；（本项目分为两个设计分项）1）、建筑结构设计；2）、室内外装修设计。
三、设计步骤：
1、进行现场详细勘测；
2、根据本合同设计内容之第2分项，绘制平面设计方案图；
3、乙方提出的设计方案经甲方审核，参照甲方意见进行修改；
4、在装修设计方案确定后，由甲方出具设计委托书，乙方安排建筑结构设计事宜；
5、在装修设计方案确定后，乙方应着手进行效果图以及平、立面等施工图的绘制；
四、设计费用：根据第二条设计内容进行计算，总设计费用为计人民币元(￥元)。其中：1）、建筑、结构设计元；2）、给排水、配电设计元；3）、建筑工程招标预算书元；4）、室内装修设计元。
五、设计费付款方式：
1.签约时，付总设计费的%，即
2.交初步设计图时，付总设计费的%，即
3.交施工设计图时，付总设计费的%，即
六、平面配置及初布设计图应于签约后个工作日交付，全部施工设计图应于签定后于个工作日交付，如因甲方需要调整方案或其它原因致使设计工作停顿或返工，则图纸交付日期相应顺延。
七、若甲方有特殊情况，必须终止设计，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用(按《全国室内装饰设计取费办法》五款规定计费)。
八、乙方为本合同所设计的图纸保留有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用，不得转让或作其他用途。
九、除有第七条情况外，甲方不得另行委托他人设计，否则解除本委托合同，乙方不退还已收的设计费用。十、本合同书系指设计委托，如需乙方负责施工则应另行签订施工委托合同书。乙方象征性收取设计费用(按工程总造价1.5%收取)。十
一、若甲方与其他施工单位另行签订工程施工合同，则乙方应配合甲方要求提供工程施工技术支持(技术支持费用按工程总造价5%收取)。若因局部施工发生困难，要求更改设计时，由甲方确认签证后进行修改设计图纸。十
二、图纸设计完成后，乙方提供设计局部修改，若甲方要求乙方更改设计方案，则甲乙双方必须另行签定补充协议，以商定更改设计费用。十
三、甲、乙双方就本合同书约定和条款有所争议时，经双方同意可请所在地装饰主管部门调解，甲、乙双方均应服从所在的调解，切实执行，调解费由双方分担。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不影响其他条款的实施。本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。本合同书自签字盖章之日起生效。甲方：乙方：代表人：代表人：电话：电话：日期：年月日日期：年月日
你的谎言好动听
07-22 12:00
装修设计委托合同范本如下：
甲方：XX公司
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条；工程概况
1工程地点：：______________________。
2工程内容：总建筑面积______平方米。
3承包范围；装饰装修人工费用；
4开工日期：_______年___月___日；竣工日期：_______年___月___日；总工期（包括法定节假日）：____个工作日。
第二条；合同价款
1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：_______。
⒉签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：_______
⒊装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：_______
⒋工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：_______
⒌剩余的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：_______
第三条；甲方责任
1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条；乙方责任
1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条；材料供应
1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条；安全责任
1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。
第七条；质量验收
1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条；工程变更
1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条；工程保修
1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。
第十条；违约责任
1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条；争议解决
1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________
发包方电话承包方电话
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
我好贱
07-22 12:08
建筑工程委托合同范本：委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程“）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。委托人：（签章）监理人：（签章）
